《園林綠化施工合同樣本.docx》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《園林綠化施工合同樣本.docx（3頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、園林綠化施工合同樣本
甲方（以下簡稱“甲方”）：
乙方（以下簡稱“乙方”）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔的園林綠化施工項目，達成如下協(xié)議：
一、項目概述
1.1 項目名稱：____園林綠化施工項目
1.2 項目地點：____
1.3 項目規(guī)模：____平方米
1.4 工程內容：綠化種植、景觀小品、水景工程、照明工程等。
二、合同工期
2.1 工程工期：____年____月____日至____年____月____日。
2.2 工期延誤：若因甲方原因導致工程工期延誤，甲方應承擔乙方相應的經(jīng)
2、濟損失；若因乙方原因導致工程工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。
三、合同價款
3.1 合同總價：人民幣____元（大寫：____元整）。
3.2 付款方式：甲方按照以下付款比例向乙方支付工程款：
（1）合同簽訂后____個工作日內支付合同總價款的____%作為預付款；
（2）乙方完成合同約定工程量的____%后，甲方支付合同總價款的____%；
（3）乙方完成合同約定工程量的____%后，甲方支付合同總價款的____%；
（4）乙方完成合同約定工程量的____%后，甲方支付合同總價款的____%作為質保金。
3.3 乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款。
四、工程質量
3、及驗收
4.1 乙方應按照國家相關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。
4.2 工程驗收：工程完成后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到驗收申請后____個工作日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽訂驗收合格證書。
4.3 驗收標準：按照國家相關綠化工程驗收標準執(zhí)行。
五、違約責任
5.1 甲方違約：甲方未能按照約定支付工程款，應支付乙方逾期付款違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×____%。
5.2 乙方違約：乙方未能按照約定完成工程，應支付甲方逾期完工違約金，違約金計算方式為：合同總價款×____%。
六、爭議解決
6.1 雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商
4、解決。
6.2 若協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
七、其他約定
7.1 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
7.2 本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
簽訂日期：____年____月____日
附加條款：
8.1 乙方在施工過程中應遵守相關法律法規(guī)，確保施工安全。
8.2 乙方應按照甲方要求，提供工程進度報告、質量報告等相關資料。
8.3 甲方有權對乙方施工過程進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。
8.4 本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
簽訂日期：____年____月____日
第 3 頁 共 3 頁
園林綠化施工合同樣本.docx
